Поставка в условиях спецоперации и санкций. Обзор судебной практики.

Если Вы только планируете заключить договор поставки, рекомендуем провести санкционный комплаенс контрагента и включить в договор антисанкционные оговорки. А как это сделать, смотрите в таблице ниже.

Если из-за санкций и спецоперации поставщик не может исполнить договор, покупатель вправе его расторгнуть.

Санкции и спецоперация – обстоятельства, которые невозможно было предвидеть. Если предмет договора поставки – иностранные товары, то поставщик не может обеспечить поставку, повлиять на ситуацию или изменить ее самостоятельно. Поэтому покупатель вправе отказаться от договора. Примеры судебных дел – в таблице ниже.

Реквизиты судебного акта

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08.06.2022 по делу № А40-75297/22-22-549

Решение Арбитражного суда Амурской области от 20.06.2022 по делу № А04-3431/2022

Фабула дела

Стороны заключили договор поставки, шеф-монтажа и наладки иностранного оборудования. Покупатель внес предоплату. После начала спецоперации производитель основной части оборудования прекратил поставки в РФ и аннулировал все заказы

Стороны заключили договор поставки автомобиля по правиламЗакона № 223-ФЗ. Завод-изготовитель приостановил деятельность на территории РФ. Поставщик предложил автомобиль с другим кузовом, но по более высокой цене

Требование истца

Расторгнуть договор из-за существенного изменения обстоятельств.Вернуть предоплату

Расторгнуть договор из-за существенного изменения обстоятельств

Аргументы ответчика

Сохранить договор. Дождаться официальной позиции материнской компании ответчика – резидента Финляндии

Сохранить договор и произвести поставку автомобиля по цене закупки. Доказательств существенного изменения обстоятельств нет

Вывод суда

Прав истец. Спецоперация и ограничительные меры со стороны других стран – это существенное изменение обстоятельств. Когда стороны заключали договор в декабре 2021 года, они не могли предвидеть спецоперацию и санкции. Договор поставки надо расторгнуть, а предоплату взыскать с поставщика как неосновательное обогащение

Прав истец. Завод снял автомобиль с производства. Резкий скачок цен не позволяет произвести поставку заменяющего автомобиля по цене договора. Письма завода-изготовителя подтверждают, что обстоятельства существенно изменились. Оснований сохранять действие договора – нет.

Рекомендуем: Если у Вашей компании есть контрагенты – поставщики, которые сейчас не могут поставить товар, рекомендуем оценить перспективы сохранения договорных отношений. Если поставки возобновить невозможно, договор стоит расторгнуть.